赵长庆律师代理原告承揽合同纠纷案，为其索要工程款16.7万余元

　　周xx、济南xx电梯有限公司承揽合同纠纷民事一审民事判决书

　　案  由承揽合同纠纷案  号（2022）鲁0126民初30号

　　山东省商河县人民法院

　　民 事 判 决 书

　　（2022）鲁0126民初30号

　　原告：周xx，男，19xx年xx月xx日出生，汉族，住德州市陵城区。

　　委托诉讼代理人：赵长庆，北京市大嘉（德州）律师事务所律师。

　　被告：济南xx电梯有限公司，住所地商河县xx镇xx路xx号。

　　法定代表人：公xx，总经理。

　　委托诉讼代理人：崔xx，该公司员工。

　　原告周xx与被告济南xx电梯有限公司（以下简称“xx公司”）承揽合同纠纷一案，本院于2022年1月5日立案后，依法适用简易程序，于2022年3月1日公开开庭进行了审理。原告周xx的委托诉讼代理人赵长庆，被告xx公司的委托诉讼代理人崔xx到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　周xx向本院提出诉讼请求：1.请求判令xx公司支付电梯安装工程款167060元及利息（以167060元为基数按照LPR自2021年4月15日至实际给付之日止）；2.诉讼费由xx公司承担。

　　事实与理由：2020年7月30日，双方签订《电/扶梯安装工程分包协议书》，约定由周xx为被告在德州齐河牡丹华府安装电梯，总安装工程款为1085300元，周xx于2021年4月15日将全部电梯安装完毕，于2021年6月4日验收合格，依照合同约定，xx公司应将全部安装款支付给周xx，但xx公司实际付款918240元，尚欠周xx安装款167060元，周xx多次催要，xx公司拒不支付。

　　xx公司辩称，1.根据合同约定，合同总价款中已包含了安装费税金、水电费、吊装费、卸车费、底坑爬梯费，周xx在安装过程中，xx公司员工又向其支付了吊装费、装卸费共计6900元；2.根据合同约定，周xx超过安装期限，需要承担违约责任。

　　通过当事人的陈述、答辩以及经本院审查确认的证据，本院认定事实如下：

　　2020年7月30日，双方签订《电/扶梯安装工程分包协议书》，约定由周xx为xx公司在德州齐河牡丹华府安装电梯，总安装工程款为1085300元，xx公司已经支付918240元。

　　本案争议的焦点问题，认定如下：

　　1．6900元的装卸费应由谁承担。经审理查明，《电/扶梯安装工程分包协议书》第三条第1款约定，本价格中含安装费税金、水电费、吊装费、卸车费、底坑爬梯费。xx公司述称支付了6900元的装卸费，未提交相关证据证实。周xx认可收到6200元的装卸费，但认为属于增项的费用，xx公司不认可属于增项的费用，周xx提交的单纯与国建军的一张微信聊天记录不足以证实该6200元装卸费属于增项费用。本院认为，根据双方的约定，该6200元装卸费应由周xx一方承担，故xx公司已经支付的工程款为924440元（918240元＋6200元），尚欠工程款160860元。

　　2．周xx是否违约及违约金数额。根据xx公司提交的情况说明，双方认可工期为30天，起始时间无异议，对完工时间存在争议。该安装工程共八批电梯，双方均认可第八批不存在违约。对前七批，双方均认可以《工作联系函》载明的时间为完工时间证据，周xx至今未提交前七批的《工作联系函》，故本院认可xx电梯主张的申请调试费的时间为完工证据。双方同意按照年利率7.5075％计算违约金，即日利率为0.2057‰。违约金数额，第一批：2155.7元（127800元×0.2057‰×82天）；第二批：2919元（289600元×0.2057‰×49天）；第三批：2593.8元（85200元×0.2057‰×148天）；第四批：4163.4元（230000元×0.2057‰×88天）；第五批：1133.3元（71550元×0.2057‰×77天）；第六批：670.4元（63900元×0.2057‰×51天）；第七批：981.2元（119250元×0.2057‰×40天）。以上违约金共计14616.8元。

　　3.周xx主张的利息。双方均同意按年利率2.6％计算利息，本院予以确认。

　　综上，对周xx合法合理的请求部分，本院予以支持。依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条规定，判决如下：

　　一、被告济南xx电梯有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告周xx电梯安装工程款160860元及利息（以160860元为基数，自2021年5月17日起至实际给付之日止，按年利率2.6％计算）；

　　二、原告周xx于本判决生效之日起十日内支付被告济南xx电梯有限公司违约金14616.8元；

　　三、驳回原告周xx的其他诉讼请求。

　　如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

　　案件受理费3642元，减半收取1821元，申请费1355元，合计3176元，原告周xx负担68元，被告济南xx电梯有限公司负担3108元。

　　如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。

　　审 判 员　刘x安

　　二〇二二年三月三十一日

　　法官助理　杨　x

　　书 记 员　王　x